Форма договора

ДОГОВОР      № 00

г. Воронеж                                                                                                                                      00.00.0000г.

ООО «Луч» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального  директора  Иванов А.А.., действующего  на основании  Устава,  и  ООО «2Портала» именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Стрельникова Андрея Викторовича., действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Дизайн проект интерьера офисных помещений, 2-этаж,общей площадью 245 кв.м., далее  «Объект», находящегося по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж ул. Фрунзе 2.

Дизайн проект включает в себя:

• Выезд на участок, обмер, консультация.
• Фотоанализ
• Обмерочный план
• План экспликация помещении и схема открывания дверей
• План пола с указанием материалов
• План потолка с указанием материалов
• Разрез по потолку  с указанием высот
• План светильников с привязками
• План расстановки мебели и оборудований
• План с раскладкой плитки в с.у.
• Спецификация материалов и оборудований
• 3D визуализация помещений (по 3 ракурса на каждое помещение).

Указанные выше работы выполняются в соответствии с заданием Заказчика.
Передача и прием выполненных по настоящему Договору работ производится по Акту сдачи-приемки, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Договор вступает в силу с даты его подписания.
1.3. Срок выполнения работ: 30  рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
1.4. Достигнутое сторонами соглашение о договорной цене составляет 196000 руб.   (Сто девяносто шесть тысяч  рублей ) из расчета 800 руб/кв.м.
Стоимость работ фиксирована, и не подлежит изменению Подрядчиком в одностороннем порядке.
Если у Заказчика выявляются замечания или претензии по выполненной работе, он вправе заявить их Подрядчику в течение 10 дней после вручения ему вышеуказанных отчетных документов.
1.5. Подрядчик обязан устранить замечания в течение 5 календарных дней после получения замечаний.

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется в течение 3 дней, с даты подписания настоящего Договора обеими сторонами, перечислить  Подрядчику  аванс на выполнение работ в размере 50% от стоимости работ по договору, что составляет 98000 (Девяносто восемь тысяч рублей)
Окончательный расчет произвести после получения заказчиком проекта и подписания Акта приёмки выполненных работ.
2.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ: выполнить проект, указанный в п.1.1. настоящего договора.
2.3. Стороны вправе расторгнуть Договор, оформив дополнительное соглашение о расторжении, если в процессе его выполнения выясняется  нецелесообразность дальнейшего проведения работ. Заказчик оплачивает Подрядчикуфактически выполненный по Договору объем работ.

3.  Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется в соответствии со сроками, определенными настоящим договором.
3.2. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке работ.
3.3. В случае досрочного прекращения работ по договору по инициативе Заказчика, Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить за свой счет.
4.3. При нарушении сроков выполнения работ, указанных в п.1.3, 1.6 договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5%  от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.
4.4. Требование об исполнении или расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны в выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в 5-дневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение их оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы  охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, решения инвесторов о приостановке финансирования, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
5.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
5.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за невыполнение договорных обязательств не применяются.
5.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные
меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
5.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой стороне соответствующего извещения.

6. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
Изменение условий договора допускается по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2 Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному соглашению.
6.3 В случае прекращения работы по инициативе Заказчика работа оплачивается Исполнителю в объеме выполненных работ.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.
7.2. Требования п. 7.1. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальности по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
7.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 7 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороны.

8. Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (Заказчику – 1 экз., Подрядчику – 1 экз.)

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 Подрядчик                                                                                               Заказчик 

  
М.П.                                                                             М.П.
 ПОДРЯДЧИК                                                         ЗАКАЗЧИК

______________ Стрельников А.В.                                      ________________ Иванов А.А.